En direct

Marchés privés La résiliation du marché implique la recherche des fautes

le 16/10/2008  |  Réglementation des marchés privés

Arrêt du 2 juillet 2008 N° de pourvoi : 07-16123 - Cour de cassation - « Salah X c./ Société Botta et fils »

La cour de cassation, troisième chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2006), que la société Botta et fils s’étant vu confier le lot maçonnerie-gros œuvre lors d’une opération de construction, a sous-traité à M. Salah X…, exerçant à l’enseigne Irenov, des travaux relatifs à l’édification d’un mur coupe-feu et de murs de locaux techniques ; qu’un devis a été établi le 26 juin 2000, la fin des travaux étant prévue à la fin du mois d’août ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 septembre 2000, la société Botta et fils a résilié le marché en raison du retard pris sur le montage du mur coupe-feu ; que les parties étant en désaccord sur les causes de la résiliation, ont mutuellement demandé la condamnation de l’autre, avec compensation des dettes réciproques ;

Attendu que pour débouter M. X… de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du marché le liant à la société Botta et fils, l’arrêt retient que l’entreprise principale comme le sous-traitant ont concouru ensemble à la rupture de leurs relations contractuelles et que le droit à des pénalités de retard susceptibles d’être dues par le sous-traitant est compensé avec le droit à dommages-intérêts susceptibles d’être dus par l’entreprise principale du fait du non-respect des formalités devant entourer la résiliation du marché ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les manquements respectifs des parties à leurs obligations avaient causé à chacune d’elles un égal préjudice de nature à entraîner la compensation totale entre les dommages-intérêts auxquels elles pouvaient réciproquement prétendre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

casse et annule, mais seulement en ce qu’il déboute M. X… de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société Botta et fils pour manquement à ses engagements contractuels, l’arrêt rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Botta et fils aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Botta et fils à payer la somme de 2 500 euros à M. X… ; rejette la demande de la société Botta et fils ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du deux juillet deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l’article 452 du code de procédure civile.

Commentaires

Marchés privés La résiliation du marché implique la recherche des fautes

Votre e-mail ne sera pas publié

Librairie du Moniteur

AMC N°270 - SPÉCIAL INTÉRIEURS 2018

AMC N°270 - SPÉCIAL INTÉRIEURS 2018

Presse - Vente au n°

Prix : 29.00 €

Voir

Opérations Immobilières n°106 - Loi ELAN

Opérations Immobilières n°106 - Loi ELAN

Presse - Vente au n°

Prix : 37.00 €

Voir

Aménager sans exclure, faire la ville incluante

Aménager sans exclure, faire la ville incluante

Livre

Prix : 24.00 €

Auteur : Éditions du Moniteur

Voir

Accéder à la Boutique

Les bonnes raisons de s’abonnerAu Moniteur

  • La veille 24h/24 sur les marchés publics et privés
  • L’actualité nationale et régionale du secteur du BTP
  • La boite à outils réglementaire : marchés, urbanismes, environnement
  • Les services indices-index
Je m’abonne
Supports Moniteur
Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos sites et services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l’utilisation des cookiesOKEn savoir plusX