En direct

Coronavirus et marchés publics [n°1] : que faire si l’entreprise ne peut pas exécuter son contrat ?
Coronavirus et marchés publics - © Claire Dubos
Fiche pratique

Coronavirus et marchés publics [n°1] : que faire si l’entreprise ne peut pas exécuter son contrat ?

Sophie Lapisardi, avocate associée, Lapisardi Avocats |  le 16/03/2020  |  Marchés publicsCoronavirusForce majeureFrance Exécution du marché

Ma newsletter personnalisée

Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée

Réglementation
Marchés publics
Coronavirus
Force majeure
France
Exécution du marché
Retard d'exécution
Pénalités de retard
Valider

L'entreprise peut être confrontée à plusieurs problèmes qui l’empêchent d’exécuter ses prestations et donc son contrat public (salariés en quarantaine, en arrêt maladie, ayant exercé leur droit de retrait sans possibilité d’aménager les conditions de travail, difficultés d’approvisionnement, etc.). Conseils pratiques.


Quels sont les risques ?

Pour l'entreprise

• pénalités
• résiliation pour faute
• pertes financières...

Pour l'acheteur public / l'autorité concédante • retards qui peuvent avoir des conséquences sur d'autres contrats (ex : chantier en cours)
• augmentation du coût des contrats...


S’agit-il d’un cas de force majeure ?

Le ministre de l’Economie et des Finances a déclaré que pour les marchés publics de l’Etat, le virus sera considéré comme un « cas de force majeure ». Et l’une des conséquences est que les pénalités, notamment de retard, ne seront pas appliquées.

Attention toutefois :

► Les autres acheteurs publics peuvent avoir une analyse juridique différente (justifiée ou non).

► Même pour les marchés de l’Etat, les entreprises devront constituer un solide dossier pour pouvoir faire jouer la force majeure.

On se trouve dans un cas de force majeure quand trois conditions sont réunies :

► L’évènement (ici le covid-19) doit être extérieur aux parties ; cette condition est remplie.

► Ses conséquences doivent être imprévisibles au moment de la signature du contrat ; cela semble être le cas. La question pourra se poser pour des contrats conclus récemment, alors que son existence était déjà connue.

► Et l’évènement doit être « irrésistible » ; c’est-à-dire qu'il rend l’exécution des obligations contractuelles impossible, provisoirement ou définitivement. C’est la condition qui pose en général, le plus de difficultés et entraîne des contestations. Il faut que l’entreprise démontre : qu’elle n’a pas d’autre moyen pour exécuter ses prestations (ex : adaptation des conditions de travail, autre canal pour se fournir …) ; et que le fait de ne pas pouvoir exécuter le contrat est bien lié au virus.

C’est la raison pour laquelle les entreprises doivent – plus que jamais – constituer un solide dossier.

Quelles sont les options possibles en cas de force majeure ?

Si l’entreprise ne peut pas ou plus exécuter son contrat, l’acheteur public ou l’autorité concédante peut prendre deux décisions :

Soit suspendre l’exécution des prestations ; dans ce cas, il ne doit pas appliquer de pénalités.

Soit résilier le contrat pour force majeure. L’entreprise n’a pas la possibilité de résilier elle-même le contrat pour ce motif (sauf si le contrat l’autorise). Mais elle peut demander à l’acheteur public ou l’autorité concédante de le faire et solliciter une indemnisation en cas de refus (voir ci-dessous).

Que doit faire l’entreprise ?

⇒Immédiatement

Vérifier son contrat : que prévoit-il en cas de force majeure ?

Pour les marchés publics, il ne faut pas oublier de vérifier le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable. Dans la fiche n° 2 de cette série (parue le 17 mars), sont expliquées les procédures prévues aux CCAG travaux, fournitures courantes et services (FCS) et prestations intellectuelles (PI).
Pour les concessions, le contrat prévoit, en général, une procédure particulière.

Dans tous les cas, il faut respecter la procédure à la lettre.

    ► Informer le cocontractant public en suivant la procédure prévue au contrat, le cas échéant.

L'entreprise doit constituer des preuves afin de démontrer qu'elle ne peut plus exécuter les prestations et que le covid-19 en est bien responsable (ex : arrêt de travail de vos salariés, fournisseurs défaillants, etc.). Il faut demander des attestations, conserver tous les éléments nécessaires pour vous justifier si besoin.

⇒ Puis

Etablir des constats contradictoires et un inventaire avec son cocontractant public

Si l’entreprise souhaite résilier le contrat et qu’elle l’a demandé sans succès à son cocontractant public, elle pourra être indemnisée. Cette indemnisation sera toutefois très limitée : elle ne portera que sur les pertes subies, à condition bien sûr de démontrer qu’elles sont liées au covid-19. L’entreprise ne pourra obtenir aucune autre indemnité (ex : aucune indemnité n’est possible pour la perte du bénéfice).

⇒ Et quand la situation permettra de reprendre l’exécution du contrat

Il faudra reprendre le plus vite possible ou adapter la reprise en concertation avec le cocontractant public.

Que doit faire l’acheteur public ou l’autorité concédante ?

Un mot d’ordre : le dialogue ! Les acheteurs/concédants devront communiquer avec leurs prestataires privés pour trouver des solutions. Mais ils devront aussi veiller à disposer d’un solide dossier de l’entreprise pour justifier la force majeure (cf ci-dessus).

Attention : en cas de différend avec le cocontractant public, l’entreprise doit respecter les règles de procédure prévues par son contrat. Dans les CCAG FCS et PI notamment, il faut adresser une réclamation dans un délai de deux mois à compter du différend.

Consultez les fiches pratiques de la série :

1/ Que faire si l’entreprise ne peut pas exécuter son contrat ?

2/ Quelle procédure suivre si le contrat ne peut être exécuté ?

3/ Quid des procédures de passation en cours ?

4/ Que faire si le maître d’ouvrage souhaite suspendre le chantier ?

5/ Comment passer des commandes urgentes ?

6/ Quelles conséquences sur les procédures en cours devant le juge administratif ?

7/ Entreprises, comment se constituer dès maintenant un dossier solide !

Commentaires

Coronavirus et marchés publics [n°1] : que faire si l’entreprise ne peut pas exécuter son contrat ?

Votre e-mail ne sera pas publié

ZENE93

18/03/2020 09h:08

Bonjour,Vous ne mentionnez pas les cas ou des prestations commandées ne pourront pas être reportées car elles n'ont plus lieu d'être pendant la crise : arrêt de certaines prestations de nettoyages car bâtiments fermés, etc) mais sont déjà commandées ou forfaitisées à l'année. Doit on aller vers l'indemnisation ?

Votre e-mail ne sera pas publié

Éditions du Moniteur Le Moniteur boutique

Montage d’une opération immobilière privée

Montage d’une opération immobilière privée

Date de parution : 07/2020

Voir

Dématérialisation de la commande publique

Dématérialisation de la commande publique

Date de parution : 07/2020

Voir

Guide pratique de l'AMO

Guide pratique de l'AMO

Date de parution : 07/2020

Voir

Accéder à la Boutique

Les bonnes raisons de s’abonnerAu Moniteur

  • La veille 24h/24 sur les marchés publics et privés
  • L’actualité nationale et régionale du secteur du BTP
  • La boite à outils réglementaire : marchés, urbanismes, environnement
  • Les services indices-index
Je m’abonne
Supports Moniteur